原标题："[精品]施工协议书"关于文章分享。 - 素材来源网络 编辑:李欢欢。

[精品]施工协议书

　　在发展不断提速的社会中，需要使用协议的场合越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的施工协议书，欢迎阅读与收藏。

施工协议书1

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段 沥青混凝土路面工程 承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。

　　一、 承包方式

　　本项目实行包工包料的形式。

　　施工范围

　　施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。

　　二、单价及付款方式：

　　1、单价：

　　沥青混凝土铺筑厚度4～5cm，中粒式

　　按每平方米60元进行工程量结算，2、付款方式：

　　甲方预付沥青款叁拾万元整（300000.00元）给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。

　　三、 质量要求

　　1、 乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面

　　层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。

　　2、 若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网

　　裂，造成损失由甲方承担，乙方不负任何责任。

　　四、 违约责任

　　工程完工，若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。

　　五、 未尽事宜

　　1、 未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

　　2、 本合同协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。

　　甲方（签字）： _____乙方（签字）：_____

　　电话：_____电话：_____

　　_____年 _____月_____日 _____年 _____月_____日

施工协议书2

　　甲方：四川______________建筑装饰工程有限公司

　　乙方：经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

　　一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证;

　　二、乙方须有从事户外广告制作安装的.成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。

　　三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故(费用)由乙方承担;

　　四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

　　五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用;乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　六、乙方指派现场安全安装负责人为，进行安全操作指导工作;

　　七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。

　　如有此情况发生，责任一概与甲方无关。

　　八、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

　　九、有效期自______年___月___日生效至截止

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　法定代表人：______________________法定代表人：______________________

　　委托代理人：______________________委托代理人：______________________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

施工协议书3

　　公司名称：________（以下简称甲方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　公司名称：________（以下简称乙方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　保证人名称：________（以下简称丙方）

　　住所：________

　　法定代表人：________

　　因甲方的请求，丙方愿意为甲方、乙方于_____年____月____日签订的工程协议（以下简称主协议）提供担保。乙方经审查，同意丙方作为甲方履行主协议的保证人。三方经协商一致，订立本协议如下：

　　一、丙方为甲方履行主协议的义务，即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

　　二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主协议的约定付清工程款，乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

　　三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时，以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后，将该债权转移给丙方。

　　四、乙方在此同意，在甲方暂时没有能力及时还款时，若甲方能根据乙方的'要求提出合理有效的还款计划，则乙方将暂不向丙方提出代偿要求，乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款，则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

　　五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证协议所担保的主协议的无效或解除而免除。

　　六、丙方机构若发生变更、撤销，丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并，由变更后的机构承担连带责任；或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人，如丙方破产，甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

　　七、在本协议有效期内，甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本协议。需变更本协议还款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

　　八、违约责任

　　丙方违反本协议第二条约定，末按期代为清偿到期债务，乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

　　九、争议的解决方式：

　　甲、乙、丙三方解决争议的方式与主协议规定的一致。

　　十、本协议由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章，并自主协议生效之日起生效。

　　十一、本协议正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

　　乙方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

　　丙方（公章）授权代理人（签字）：________

　　_____年____月____日

施工协议书4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　为确保溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方工程工期和人身安全，经过甲乙双方协商达成以下协议：

　　1、承包范围：溧水县荷花拆迁安置小区荷花嘉园一期工程一标段基础土方。

　　2、承包价格：

　　挖运基础土方：15.00元/m3（运距1km以内）；挖运淤泥：21.00元/m3（运距1km以内）；回填基础土方：15.00元/m3（运距1km以内）；挖方8.00元/m3（此挖方在机械操作范围之内，如超出范围按次计算。）；桩基挖运基础土方：20.00元/m3（运距1km以内）；桩基回填基础土方：20.00元/m3（运距1km以内）；挖掘机机械台班：315.00元/小时。工程量按现场实际发生计量。(以上单价含税金)

　　3、质量要求：乙方必须在甲方的管理和监督下进行施工，质量必须到达分部分项工程质量评定标准的要求，否则造成返工的一切人工、材料、机械等费用损失由乙方承担。

　　4、安全要求：所有施工人员必须遵守和严格执行《安全操作规程》和《安全管理条例》中的`规定，如违反规定所造成一切安全事故产生的费用由乙方承担，项目部并按公司有关规定给予处罚。

　　5、工期要求：乙方必须按甲方进度计划和项目部下达施工任务单进行施工。

　　6、验收方式：甲方按照质量评定标准进行检查验收，质量不合格，不仅要返工，乙方还必须承担所有损失费用。

　　7、奖罚措施：班组完成的所有场地平整必须达到合格标准，经项目部施工员、质检员验收，如达不到合格标准由施工员、质检员下达处罚单，报项目经理复查后在乙方工程款中直接扣除。安全、质量和工期达不到协议约定要求，甲方有权辞退乙方，终止协议。辞退后乙方不得以任何理由阻扰甲方正常施工，否则一切损失由乙方承担。

　　8、结算方式：

　　完成工程量经验收合格，土方工程结束后支付工程款的50%，建筑主体封顶后支付工程款的20%，剩余30%工程款春节前一次性付清。

　　9、违约责任：如乙方达不到协议约定条款，乙方亏损，一切后果由乙方自行承担，与甲方无关。

　　本协议一式四份，甲方三份，乙方持一份，双方签字协议生效。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________

　　乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　电话：_______________________

　　电话：___________________________

　　传真：_______________________

　　传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

施工协议书5

　　发包方：________(以下简称甲方)

　　承包方：________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商，就甲方委托乙方承包排烟工程的相关事宜，本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，特签订本合同以资共同遵守。

　　一、承包方式

　　1、甲方负责所有材料包括辅材的购买，送至工地。

　　2、乙方负责施工工具及人工，以单包工的方式承包。

　　二、承包工价

　　1、镀锌铁皮风管__元/平米、风机__元/台、排烟防火阀___元/个、板式排烟口__元/套、百叶风口__元/个、开砖墙洞__元/个。

　　2、其它未定工价甲乙双方协商决定(以上单价以材料在开工___天之内进场或不影响乙方施工进度为前提)。

　　三、支付方式

　　合同签订乙方进场施工后支付__%作为进场费用，以后根据施工进度支付，完工支付完全工程款__%，剩余__%在工程验收后一次性付清，验收周期不超过__个月。

　　四、甲方责任

　　1、提供通风防排烟工程施工图纸。

　　2、提供施工作业及材料存放场地。

　　3、按时支付款项，保证工程的顺利进行。

　　4、竣工后，及时坚促业主组织工程验收。

　　5、负责协商施工过程中的各单位关系。

　　6、提供技术支持和指导，并依据各类规范及时纠正乙方施工中出现的错误。

　　五、乙方责任

　　1、严格按照施工图纸，工程标准施工，如有变更之处、必须向甲方协商好后进行变更，乙方已按图纸正确施工，甲方要求更改的，需支付返工费用。

　　2、加强对现场工人的安全意识、对工人配用安全帽有关措施。

　　3、在施工期间，由于乙方安全没有做好的话，造成人员扭伤及大问题之处，由乙方自行承担相应的责任。

　　4、处理好与其他施工单位的关系，确保顺利施工。

　　六、违约责任

　　1、合同签订生效后，如乙方单方违约，或以各种理由拒绝进场施工，由此所造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，并承担工程预算款__%的.违约金。

　　甲方将保留追究其法律与经济责任的权利。

　　2、如甲方单方面违约造成乙方无法按期完工，工期顺延。

　　3、如在正常施工中遇到不可抗力，重大设计变更或甲方同意延期的其他原因，双方确认后工期可顺延。

　　七、其他事项

　　1、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　2、合同经双方签字认可后生效。

　　3、如有未尽事宜，双方协商决定，若协商无法达成一致，任何一方可向合同签证地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　甲方：___________

　　联系电话：_________

　　地址：___________

　　签订时间：___________

　　签订地点：___________

　　乙方：________

　　联系电话：___________

　　地址：___________

　　签订时间：___________

　　签订地点：___________

施工协议书6

　　发包人：

　　承包人：

　　承包人承包建设，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、计划开工日期：

　　4、计划竣工日期：

　　5、施工主要内容： 具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。

　　二、施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料。

　　三、承包人应根据国家、地方有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《建设工程施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责。

　　四、如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：

　　1、“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付违约金180万元。

　　2、“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失2万元（含）以上；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应向每次发包人支付违约金5万元-40万元。

　　3、“ 一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上至2万元以下的。承包人造成一般安全差错，应向每次发包人支付违约金1万元-5万元。

　　4、“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，

　　但造成直接经济损失在5000元以下2000元（含）以上的。承包人造成不安全事件，应向每次发包人支付违约金2000元—1万元。

　　5、承包人发生不安全事件、一般安全差错累计3次以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，发包人有权单方提前解除双方之《建设工程施工合同》。

　　五、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任：

　　5.1承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备安全管理机构、合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生安全事故，发包人按本协议追究承包人责任。

　　5.2 承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围的楼梯照明、楼板孔洞的安全防护、防高空坠落，防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

　　5.3 合同期内，工程师认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。

　　5.4 承包人应熟悉并接受发包人、监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

　　5.5 在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。

　　5.6 承包人应在进场后三日内，向现场保卫部提交作业人员和现场管理人员的`名单、相应照片及有效身份证明，由其统一制作入场证。未按要求出示入场证的，将被拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。工程师和任何被其授权的人员有权进入工程现场和存放或储备材料和成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。

　　5.7 承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

　　5.8 承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包

　　人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。

　　5.9 承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。

　　5.10 承包人应保证正在施工中的现场所有部位的照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。

　　5.11为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

　　5.12应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。

　　5.13 承包人应承担的其他安全施工责任：

　　六、除发包人和承包人双方在《建设工程施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：

　　6.1 承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守国家规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付300-5000元/次。

　　6.2 施工期间，承包人必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。通用条款第21.1款、第21.2款中所采用的安全防护措施的申请手续由承包人办理。

　　6.3 根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

　　6.4 承包人必须按厦门市安全文明施工的有关规定执行，若被有关监督部门查到未达标，承包人应按每次10000元向发包人支付违约金，若文明施工三次未达标，承包人应返还全部的文明施工措施费。

　　6.5 在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评或勒令停工整顿等的，承包人应按每次2万元向发包人支付违约金。

　　6.7 承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。

　　6.8 承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

　　6.9 承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。

　　6.10承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。

　　6.11 承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

　　6.12 承包人应承担的其他文明施工责任：

　　七、承包人违反本协议第五条或第六条约定累计五次以上的，发包人有权单方解除双方之《建设工程施工合同》。

　　八、因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。

　　九、发包人因本协议约定单方解除双方之《建设工程施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。

　　十、本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。 十一、发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。

　　十二、本协议作为双方之《建设工程施工合同》的附件，应与其同时签订，并自签订之日起生效。本协议一式四份，双方各执两份。

　　十三、本协议未尽事宜，依照双方之《建设工程施工合同》执行。

　　发包人：

　　法定代表人或授权代表：

　　承包人：

　　法定代表人或授权代表：

　　签订日期： 年 月日。

施工协议书7

　　发包方(甲方):_________承包方(乙方):_________

　　为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据<中华人民共和国经济协议法>、<建筑安装工程承包协议条例>、<中华人民共和国消费者权益保护法>、<省保护消费者合法权益条例>，中华人民共和国建设部建建(1997)92号文<家庭居室装饰装修管理试行办法>以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵宁。

　　一、概况

　　1、甲方装修住房系合法居住。

　　乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。

　　2、装修施工地点:市区(县)路(村)_________巷号_________楼层_________室。

　　3、住房结构:

　　4、装修施工内容:

　　室别部位装修内容及要求备注

　　5、承包方式:

　　6、总价款:_________元(其中人工费_________元，材料费_________元，详见清单。)

　　7、工期:自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。工期为_________日。

　　二、关于材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方采购的材料

　　序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本协议规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。

　　乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　三、关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和<建筑装饰工程施工及验收规范>、<建筑安装工程质量检验评定统一标准>和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　四、有关安全生产和防火的约定

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的'安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及结算的约定

　　1、协议签订后，甲方支付总价款的_________%，计_________元;

　　年月日前，甲方支付总价款的%，计元;年月日前，甲方支付部价款的________%，计元;________年________月________日前，甲方支付总价款的________%，计________元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延(具体内容双方另立补充协议，补充协议系本协议组成部分)。3、双方款项往来，均应出具发票(或收据)。

　　六、其它

　　(一)甲方工作

　　1、甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用注意事项。

　　2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。

　　3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。

　　(二)乙方工作

　　①参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　②指派(姓名)为乙方驻工地代表，负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　③未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线。

　　④乙方在其装饰施工范围内承担保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起个月。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元;甲方未按协议的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%支付违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方。

　　3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿。

　　4、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。

　　5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　八、纠纷处理方式

　　1、本协议履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本协议在执行中发生的争议双方同意由——-仲裁委员会仲裁(当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　九、其它约定

　　十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力。

　　本协议附件有:

　　甲方(签章):_________乙方(盖章)

　　委托代理人:_________法定代表人:_________

　　住址:__________________地址:__________________

　　电话:__________________电话:__________________

　　邮编:_________邮编:_________

　　开户银行户名:__________________帐号:__________________

　　签订日期:_________年_________月_________日

施工协议书8

　　甲方： 住址：_____

　　身份证号： 南曹乡刘德城村荆庄村南路东 的一幢四层房屋的建设施工工程经双方协商承包给乙方。经双方协商，达成如下协议：

　　一、承包方式：甲方房屋加层施工工程以包工不包料的形式承包给乙方，按实际施工面积以元/平方米的价格计价。

　　二、工程内容： 被建房屋的建筑面积为 2650 平方米，共计四层。一层、二层为框架结构，三层、四屋为砖混结构，一层层高为3.8米，二层层高为3.4米，三层层高为3.2米，四层层高为2.8米。三层贴地板砖，其它层为水泥地面。建筑面积以建成后实际测算面积为准。（具体结构以施工图纸为准）

　　三、施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

　　四、在工程开工前，甲方负责接通水、电，施工场地平整，并按工程进度提前准备好钢筋、水泥、砂子、石子等建筑材料。乙方负责施工所需的建筑机械、工具等必备物资。

　　五、工程质量要求：

　　1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求，并保证施工质量，灰浆饱满，横平竖直，柱、梁、墙角误差不能超过2公分。

　　2、乙方完成基础以及每层的梁、柱布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。

　　3、梁、柱的浇筑必须一次性完成。

　　4、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的`全部损失。重新修缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方自行承担。

　　5、上条所说的建筑质量问题，包括以下等方面：

　　（1）线路不通；

　　（2）主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂；

　　（3）主体柱与水平地面不垂直、断裂、露筋；

　　（4）横梁、圈梁断裂、露筋、明显扭曲；

　　（5）梁、柱中空；

　　（6）墙壁、屋顶上的砂浆脱落；

　　（7）屋顶漏水，浸水。

　　6、屋面防渗保修期为一年，其他保修按国家相关保修条例执行。

　　六、工程费用的计算：

　　1、工程承包方式为包工不包料，按实际施工面积计算。

　　2、施工过程中的电费、施工人员生活用煤、住宿由甲方承担。

　　3、施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。

七、付款方式：

　　工人进入场地开工时，甲方支付生活费用1万元，房屋基础完成后支付2万元，房屋主体完工后支付全部工程款的70%，剩余工程款项于工程竣工后15日内支付清。

　　七、本工程工期为五个月，自日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。

　　八、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，打扫干净。

　　九、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

　　十、本合同共三页一式二份，甲、乙双方各执一份。合同自签字之日起生效。

　　甲方： _____乙方：_____

　_____　年_____月_____日

施工协议书9

　　甲方：_________

　　身份证号：_________

　　籍贯：_________

　　乙方：_________

　　身份证号：_________

　　籍贯：_________

　　甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的'形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。

　　九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。

　　十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。

　　项目合作协议双方签字生效：__________________

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　合作协议签订时间：__________年__________月__________日

施工协议书10

　　甲方：________________（简称：甲方）

　　乙方：________________简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的__________元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）。

　　三、乙方负责

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款__________元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的__________%结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。

　　不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处__________—__________元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。

　　尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责

　　1、负责对乙方的.图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以__________—__________元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的__________%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次__________元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式本工程第一次按工程总量的三楼付款__________%，然后按月进度工程量的__________%付款。

　　余款在完成承包内工作后两个月内结清

　　九、其他

　　1、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　2、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本民法典律效力自行终止。

　　3、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

　　甲方（签字）：________________

　　乙方（签字）：________________

　　签订日期：_______年_____月_____日

施工协议书11

　　甲方：

　　乙方：

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、建筑和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条 工程项目：

　　第二条 施工地址：

　　第三条 甲方安全责任

　　1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

　　2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

　　3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

　　4、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

　　5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　6、乙方在施工中发生的甲方建筑、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

　　7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　(1)人身伤亡事故;

　　(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

　　(3)发生厂内火灾事故;

　　(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

　　(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

　　第四条 乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的.安全管理制度;严格执行有关建筑生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

　　3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　4、施工期间，乙方应设有专职安监人员。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

　　6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

　　7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。

　　特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

　　9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

　　10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

　　11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

　　12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

　　13、乙方施工过程中发生人生伤亡、建筑和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

　　乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》和《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报;如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

　　乙方应将事故调查组的事故及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

　　第六条 施工安全保证金

　　甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、建筑和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还;若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

　　(1)发生人身死亡事故、建筑和设备重大事故，扣除全部安全保证金;

　　(2)发生人身重伤事故、建筑和设备事故，扣除50%安全保证金;

　　(3)乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

　　第七条 违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　5、乙方人员安全工作规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

　　6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

　　7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

　　8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

　　9、施工过程中发生人身伤亡、建筑和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

　　第八条 甲乙双方约定的其他事项：

　　第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

　　第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第十一条 本协议有效期限：自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　甲方单位(公章 )：

　　甲方法定代表人 ：

　　委托代理人 ：

　　乙方单位(公章)：

　　乙方法定代表人：

　　委托代理人：

施工协议书12

　　甲方：

　　乙方：

　　为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书：

　　一、安全目标：

　　杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保石材幕墙安装工作顺利完成。

　　二、甲方责任：

　　1. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。

　　2. 严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。

　　3. 加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。

　　4. 不违章指挥，不强令冒险作业。

　　5. 乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。

　　6. 乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。

　　7. 甲方负责协调各班组间的配合作业。

　　8. 甲方提供施工场地，施工用电，宿舍，水源。

　　三、乙方责任：

　　1. 严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。

　　2. 严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的'各项规章制度。（见附件一）

　　3. 建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。

　　4. 乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。

　　5. 在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。

　　6. 因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。

　　7. 乙方必须建立防火领导小组，并指派专人负责工程项目的施工防火工作；进场后先向甲方提供防火施工方案，并严格按方案施工。

　　8. 施工现场严禁随意动用明火，若因生产需要动用明火，必须到甲方办理动火审批手续，并做好防火措施。若违章作业，引发火灾事故，一切损失全部由乙方承担。

　　9. 服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。

　　10. 乙方必须保证保证宿舍的卫生，防火，用电安全。（见附表二）

　　四、协议书效益、有效期：

　　1. 乙方违反此协议时，甲方有权对乙方处以罚款、勒令停工等管理措施。

　　2. 自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。

　　五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　年 月 日

施工协议书13

　　委托方（业主）签字：_____________________

　　承包方（工人）签字：_____________________

　　本协议书由委托方（以下简称“业主”）与承包方（以下简称“工人”）共同订立，双方在平等、自愿的基础上，就工人在业主房屋装修过程中可能发生的安全问题达成如下协议：

　　一、工人安全责任

　　1.工人应具备相关装修技能，并遵守相关法律法规和行业规范，确保装修工作的安全进行。

　　2.工人应对工作场所进行安全评估，并采取必要的安全措施，确保工作场所的安全性。

　　3.工人应使用符合标准的工具和材料，并确保其安全性能，以防止意外伤害的发生。

　　4.工人应在施工现场设置明显的安全警示标志，以提醒业主和其他人员注意安全。

　　二、业主安全责任

　　1.业主应提供合理的工作场所条件，包括但不限于通风、照明、排水等设施，确保工人的工作环境符合安全要求。

　　2.业主应提供必要的安全防护设备和材料，如安全帽、防护眼镜等，以保障工人的人身安全。

　　3.业主应遵守工人的合理安全要求，如不随意进入施工现场、不干扰工人的工作等。

　　三、安全免责

　　1.若因工人自身原因导致的意外伤害，工人应自行承担相应责任。

　　2.若因业主提供的工作场所条件不符合安全要求导致的`意外伤害，业主应自行承担相应责任。

　　3.若因不可抗力、自然灾害等无法预见和避免的原因导致的意外伤害，双方均不承担责任。

　　四、争议解决

　　本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　五、其他事项

　　1.本协议自双方签字之日起生效，有效期至装修工程完工验收之日。

　　2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　委托方（业主）签字：_____________________

　　承包方（工人）签字：_____________________

　　日期：______________________

施工协议书14

　　甲方： _____

　　乙方：_____

　　根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。

　　一、施工内容：

　　村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的.浇筑、路沿石的安砌等。

　　二、施工工期：

　　开工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　三、质量要求：

　　严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。

　　四、安全施工：

　　乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。

　　五、工程结算方式：

　　根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。

　　六、实际项目及价格：

　　1、160mm厚黄沙混凝土路面75元/㎡

　　2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元/m

　　3、混凝土路沿石安砌（100*750*300）35元/m

　　4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300mm水泥管90元/m。

　　5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元/座

　　6、人工挖土方30元/立方米

　　7、农用车300元/台班

　　8、勾机1800/台班。

　　9、三轮车200元/台班。

　　10、零工，60元/工日。

　　七、付款方式：

　　工程完工后一次付清工程款。

　　本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。

　　甲方：_____（盖章） 乙方_____（盖章）

　　委托代理人：_____（签字） 委托代理人：_____（签字）

　　_____年 月_____ 日

施工协议书15

　　为确保学校施工期间学校师生人身安全和设备的安全，维护学校良好教学秩序，根据县教育局和治安综合治理的有关规定，XX小学（甲方）与施工单位（乙方）签订《抗震加固期间学校施工安全协议书》，内容如下：

　　1、学校与施工单位签订《抗震加固期间学校施工安全协议书》后，施工人员方可进入学校施工。施工方要按规定进行备案。

　　2、施工单位要遵守规定，服从管理，要确保校园安全与稳定，不影响学校正常工作、学习的前提下进行施工。进出学校出示证件。

　　3、施工场地要与教学区有安全隔离网。施工人员不准随便到学校教学区和生活区等场所进行活动。施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的.各项安全保卫规章制度，接受学校的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。

　　4、施工单位负责其工地和人员的全部安全责任。遵守操作规程，做到安全施工、文明施工，保证施工现场安全。违规发生事故责任自负。施工单位应有专人负责施工安全。

　　5、保证施工现场设施、管道、线路完好使用，施工中需配合的及时与校方联系。

　　6、禁止吸烟，禁用明火。施工现场严禁吸烟，需备有灭火器。施工人员会使用灭火器。

　　7、用电需有专人负责，持有电工本。需使用电焊等明火作业的，要持证上岗并遵守消防操作程序。

　　8、施工出入车辆需接受检查。

　　9、每天施工结束，清理检查现场，关闸断电源，保证安全。

　　10、全部施工结束，要保证施工现场原有的管道、水、电等完好有效，正常使用。校方组织有关人员验收，合格后施工正式结束。

　　11、住宿人员须有专人管理，禁用热得快，禁止吸烟，住宿人员自觉遵守我方规定，服从管理。

　　12、施工负责人、用电负责人、施工安全负责人、住宿负责人及全体施工人员名单（姓名、性别、年龄、原户籍地址、身份证号码）等复印件给学校一分备存。留有施工负责人和住宿管理人手机号码。以备联系。

　　13、如违反本规定，学校责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。

　　14、本协议一式两份（学校及施工单位各一份），自签订之日起执行。

　　本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。

【施工协议书】相关文章：

施工协议书01-31

施工协议书02-02

建房施工协议书05-23

道路施工协议书03-07

建造施工协议书02-02

文明施工协议书02-02

桩基施工协议书02-07

村镇施工协议书02-20

外墙施工协议书02-13

施工安全协议书02-13

以上[精品]施工协议书的内容，由人生感悟网搜集整理分享。